正文内容

工程招标文件模板工程费率招标文件模板-资料下载页

2023-11-12 07:11本页面

【导读】工程项目具体实施招标代理事宜。标准及招标范围详见投标须知前附表。经发布,现采用公开招标招标方式择优选定施工单位。将部分资金用于本工程合同项下的各项支付。标合格条件和具有履行合同的能力。承包壹级或以上资质;市建设局签发的建筑企业信用手册或。单项工程注册手续;企业安全资格证书;填写完整并加盖公章的资格预审申请书。管、冻结和破产状态;质)条件必须符合要求,并附有共同投标的协议;(八)企业具备安全生产条件、并领取了安全许可证;人员、职代会代表等组成,也可由招标人和专家评委组成,对资格审查不合格的投标申请人提出的疑问给予答复。招投标办接到投诉后,应对资格预审过程及结果进行审。查,并按规定进行处理。的,应宣布资格审查结果无效。本工程招标人不要求投标人提供备选标。无论投标结果如何,招标人对此费用概不负责。中标注册建造师不能亲临施工现场组织本工

  

【正文】 / ( 2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: / ( 3)承包人可代为调剂串换的材料: / ( 4)到货地点与一览表不符: / ( 5)供应数量与一览表不符: / ( 6)到货时间与一览表不符: / 发 包 人 供 应 材 料 设 备 的 结 算 方 法 : / 承包人采购材料设备 承包人采购材料设备的约定: ① 承包人采购材料设备按发包人约定的质量要求采购; ② 49 其他材料 设备质量按相关标准执行; ③ 材料进场按规定办理手续。 八、工程变更 详 见 本 招 标 文 件 条 的 规 定 。 九、竣工验收与结算 竣工验收 承包人提供竣工图的约定: 工程竣工后 28天内按相关竣工图的要求提供壹套竣工图。 中间交工工程的范围和竣工时间: / 十、违约、索赔和争议 违约 本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任: 按 通用条款第 24条的有关规定执行。 本合同通用条款第 任: 执行通用条款第 条 本合同通用条款第 包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款第 条 双方约定的发包人其他违约责任: / : 本合同通用条款第 款约定承包人违约承担的违约责任:执行通用条款第 条,每提前一天奖伍仟元整,每拖延一天扣壹万元整。施工期间承包人未经发包人批准停止生 50 产 48 小时,发包人有权更换承包人,承包人必须按发包人的要求限期退场。由此造成的一切损失由承 包人承担。 本合同通用条款第 应承担的违约责任:执行通用条款第 条 。 双方约定的承包人其他违约责任: 中标注册建造师必须亲临现场组织本工程项目的施工,否则发包人有权解除与承包人签订的合同; 承包人的项目部管理人员必须按投标时承诺的名单按时到位。建造师在施工期间如有特殊情况需离开,必须向发包人请假并经同意后方可离开; 承包人的项目管理人员无故不在现场,发包人有权按照建造 师 2020元 /天、其他管理人员每人 400元 /天处以罚款。 争议 双方约定,在履行合同过程中产生争议时: 本合同在履行过程中发生的争议,由 双方当事人协商解决;也可由当地建设行政管理部门调解;协商或调解不成时,按下列第 (二) 种方式解决: (一)向 / 仲裁委员会提请仲裁; (二)向 工程所在地 人民法院提起诉讼。 十一、其他 工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程: / 分包施工单位为: / 51 不可抗力 双方关于不可抗力的约定: 按通用条款第 款的有关规定执行。 保险 本工程双方约定投保内容如下: ( 1)发包人投保内容:执行通用条款第 、 、 条 发 包 人 委 托 承 包 人 办 理 的 保 险 事 项 : ( 2)承包人投保内容: / 担保 本工程双方约定担保事项如下: 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: / 担保合同作为本合同附件。 承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: / 担保合同作为本合同附件。 双 方 约 定 的 其 他 担 保 事 项 : / 合同份数 双方约定合同副本份数: 正本二份,双方各执一份。副本 8 份双方各执 4 份。 补充条款 ( 1)承包人不得拖欠工人工资,如发生因拖欠工资上访、闹事的情况,发包人有权采取一切必要措施以保证自身利 52 益,承包人不得提出异议; ( 2)承包人不按发包人要求参加施工期间各种会议的,每次扣款 500元,迟到的每次扣款 300元; ( 3)任何 非承包人原因可能对工期、费用产生影响时,承包人应在 7天内书面上报监理、发包人审批,否则视为该原因对工期、费用无影 响。其他专用条款中的约定与本条不一致时,以本条为准; ( 4)承包人无资质的专业工程,须经发包人同意后方可分包给有资质的单位施工。 ( 5)承包人不得虚报工程量和决算。发包人支付审减额在7%以内的审计费用。审减额超出审定额 7%以上差额部分的审计费用由承包人承担,审计费用标准按江苏省、徐州市有关规定的标准的下限计取(以差额部分的 5%标准执行),此部分审计费用将由发包人从承包人的应得工程款中直接扣出支付给审计单位。 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表 附件 2: 发包人供应材料设备一览表 附件 3: 工 程 质 量 保 修 书 发包人(全称):徐州市政府投资项目代建中心 53 承 包 人 : ( 全 称 ) 为保证 徐州市示范幼儿园工程 (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。 一、 工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:由承包人施工的全部工程。 二、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。 双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下: 地基基础工程 和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年; 装修工程为 2 年; 电气管线、上下水管线安装工程为 2 年; 供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期; 室外的给排水设施和小区道路等市政公用工程为 2 年; 54 7 、其他约定: / 三、质量保修责任 属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后 7天内派人修理。 承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。 发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。 在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。 四、质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 5%,本工程约定的工程质量保修金为 施工合同价款的 5 %。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 / (大写)。质量保修金银行利率为 / 。 五、质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后 14天内,将剩余保修金和利息返 55 还承包人。 六、其他 双方约定的其他工程质量保修事项: / 。 本工程质量保修作书为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。 发 包 人(公章): 承 包 人(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日 第三章 技术规范 一、 工程建设地点的现场条件: 现场自然条件 (包括:现场环境、地形、地貌、地质、水工程费率招标文件模板文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等) 现场施工条件 (包括:建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等) 二、本工程采用的技术规范:执行现行技术规范。 执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相标准 及相关文件。 三、对施工工艺的特殊要求 无 56 第四章 资料及附件 第五章 投标文件格式 格式一: 投 标 函 : (一)根据已获取的 工程招标文件,按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定,我单位经考察现场和研究招标文件后,愿以审定标底为准下浮 %的总价,按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。 (二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工通知立即开工,并在 日历天内竣工(竣工日期截止为 年 月 日)。 (三)我单位保证本工程质量达到 标准。 (四)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 投标人 (法人印章 ) 法定代表人 (印章 ) 年 月 日 57 格式二: 法定代表人资格证明书 单位名称: 地址: 姓名: 性别: 年龄: 职务: 系 的法定代表人。为施工、竣工和保修 的工程,签署 上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 投标单位:(盖章) 日期: 年 月 日 格式三: 授权委托书 本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标 人 名 称 ) 的 法 定 代 表 人 , 现 授 权 委 托 58 (单 位名称) (姓名)为我的代理人,以本公司的名义参加 工程的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。 代理人无转委权,特此委托。 代理人: 性别: 年龄: 投 标 人(法人印章): 法定代表人(印章): 年 月 日 附: 格式四: 投 标 承 诺 书 (建设单位 ): 我单位有幸参加 (工程名称)的招投标活动,在此承诺如下: 投标项目经理部人员全部为本单位正式上岗人员; 本工程不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员,并向管理部门提供自有劳务人员名单; 总承包单位专业(劳务)分包 ,或专业公司劳务分包按 59 规定办理分包合同备案手续; 按要求办理民工权益告知牌及民工上岗胸牌; 保证投标保证金从投标人的法人基本存款帐户存入到交易中心保证金的专储帐户,所有的投标保证金只退还到投标人公司注册地银行基本帐户; 遵守廉洁相关规定,不向招投标各方主体及监督部门行贿、受贿; 选派建造师无在建工程。 我单位一旦中标,保证所报建造师按照招标人要求亲临施工现场实施管理。 以上承诺如有违反,愿接受相关部门处罚,并自愿退出徐州招投标市场。 投标人(法人印章) 法定代表人(印章) 格式五: 计划投入的主要施工机械设备表 格式六: 主要施工人员表 6
点击复制文档内容
公司管理相关推荐
文库吧 www.wenkub.com
备案图鄂ICP备17016276号-1