建设工程工程量清单计价规范-资料下载页
2023-09-30 21:15本页面
【正文】 承包人人员伤亡由其所在的单位负责，并承担相应费用； • 3 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担； • 4 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； • 5 工程所需清理、修复费用，由发包人承担； 竣工结算 • 工程完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。 • 工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人员编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人员核对。 • 发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，应按合同约定时间核对。 • 同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。 • 发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后，在合同约定时间内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工程结算价款。 • 承包人在接到发包人提出的核对意见后，在合同约定时间内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可，竣工结算办理完毕。 • 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。 工程计价争议处理 • 发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。 • 发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决： 1 双方协商； 2 提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题； 3 按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。 • 在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。 5 工程量清单计价表格 封－ 1 封－ 2 封－ 3 封－ 4 表－ 01 1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。 2）工程招标和分包范围。 3）工程量清单编制依据。 4）工程质量、材料、施工等的特殊要求。 5）其他需要说明的问题。 表－ 10 表－ 11 暂列金额明细表：表－ 12－ 1 序号 项目名称 计量 单位 金额（元） 备注 1 图纸中已经标明可能位置，但未最终确定是否需要在主入口处进行钢结构雨棚工程的安装工作 项 500000 此部分的设计图纸有待于进一步完善 2 其他 项 600000 暂列金额合计 1100000 说明：投标人应将上述暂列金额计入投标总价中 例一 暂列金额明细表：表－ 12－ 1 序号 项目名称 计量 单位 金额（元） 备注 1 工程量清单中工程量偏差和设计变更 项 100000 2 政策性调整和材料价格风险 项 100000 3 其他 项 100000 暂列金额合计 300000 说明：投标人应将上述暂列金额计入投标总价中 例二 序号 材料名称、规格、序号 计量单位 数量 单价（元） 合价 备注 1 硬木装饰门 ㎡ 含门框、门扇，其他特征描述见工程量清单，用于本工程的门窗安装工程项目。 2 低压开关柜 （ CGD190380/220V） 台 1 45000.00 用于低压开关柜安装项目 其他 小计 246840 材料暂估价表：表－ 12－ 2 专业工程暂估价表 :表－ 12－ 3 序号 专业工程名称 工程内容 金额 备注 1 消防工程 合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的各系统，包括消火栓系统、消防水池供水系统、水喷淋系统、火灾自动报警系统及消防联动系统中的设备、管道、阀门、线缆等供应、安装和调试工作。 950000 小计 950000 总承包服务费计价表：表－ 12－ 5 序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 费率（ %） 金额（元） 1 发包人发包专业工程 100000 供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总 机械和焊接电源接入点，并承担垂直运输费和电费； 找平并承担相应费用 2 发包人供应材料 100000 对发包人供应的材料进行验收及保管和使用发放 合计 表－ 12－ 7 表－ 12－ 8 表－ 13 表－ 14 计价表格使用规定 四 . 新旧 《 计价规范 》 的不同 （招投标、预算员、技术；多环节、 技术与管理、过程环节、造价师） （控制价、措施费、清单数量） （细化、完善、严密、程序、表格） （融合法规、细化条文） 五 . 造价师的主要工作 、初步设计招投标文件编制 向大家表示 衷心的感谢！
环评公示相关推荐
鄂ICP备17016276号-1